|
作者｜北京周亞斌律師 聲明｜手機(jī)編輯發(fā)文，排版不周請(qǐng)涵 建設(shè)工程結(jié)算款因?yàn)閿?shù)額一般都比較大，所以如果長(zhǎng)時(shí)間拖欠，結(jié)算款的利息也比較可觀，故準(zhǔn)確認(rèn)定付款時(shí)間很有必要。 建設(shè)工程施工合同糾紛司法解釋第十八條規(guī)定了工程結(jié)算款的利息起算時(shí)間，也即發(fā)包方應(yīng)當(dāng)支付工程結(jié)算款的時(shí)間。 第十八條規(guī)定，利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：（一） 建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；（二） 建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；（三） 建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。 工程款的支付時(shí)間應(yīng)當(dāng)約定優(yōu)先，即按照合同中雙方約定的時(shí)間為準(zhǔn)。但是在實(shí)踐中，即使雙方有約定，但因停工、工程變更、設(shè)計(jì)變更、工程量的實(shí)際增減也可能導(dǎo)致約定的時(shí)間無(wú)法實(shí)現(xiàn)。即使按照施工合同示范文本的14.2款“發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在簽發(fā)工程竣工付款證書后14天內(nèi)，完成對(duì)承包人的竣工付款”的規(guī)定來(lái)確定付款時(shí)間，也可能存在沒(méi)有完成結(jié)算等實(shí)際阻礙付款時(shí)間條款成立的抗辯理由。 為了統(tǒng)一裁判尺度，最高人民法院在司法解釋中對(duì)合同中沒(méi)有約定或約定不明以致無(wú)法確定付款的時(shí)間做了統(tǒng)一規(guī)定： 第一，以工程交付之日為應(yīng)付工程結(jié)算款之日。建設(shè)工程也是一種商品，一方交付了商品，另一方就應(yīng)當(dāng)給付商品的款項(xiàng)，所以，優(yōu)先以工程交付之日為付款之日符合生活交易習(xí)慣。 第二，工程沒(méi)有交付的，以提交竣工結(jié)算文件之日為應(yīng)付工程款的日期。實(shí)踐中，很多情況是承包方已經(jīng)提交了結(jié)算報(bào)告，但發(fā)包方怠于結(jié)算，因而無(wú)法最終確定工程結(jié)算款的數(shù)額。在承包方主張工程款時(shí)，發(fā)包方又以結(jié)算尚未完成進(jìn)行抗辯。為了促使發(fā)包方積極履行結(jié)算義務(wù)，把承包方提交結(jié)算報(bào)告之日作為應(yīng)付款之日有一定的合理性。 最后，建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。承包人起訴之日就是承包人以法律手段要求發(fā)包人履行付款義務(wù)之日。盡管從起訴到最終判決生效還有段時(shí)間，但如果最終承包人勝訴，那就是說(shuō)發(fā)包人在承包人起訴時(shí)已經(jīng)負(fù)有向承包人支付工程款的義務(wù)，以起訴之日為應(yīng)付款之日也是最優(yōu)選擇。 附： 第十七條 當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。 |
|
|
來(lái)自： 于律師資料庫(kù) > 《待分類》
